Договор на монтаж видеодомофона

Договор на монтаж видеодомофона

Типовой договор на установку домофона.

___ _________ 20__г.

ООО «ДИАЛ-Сервис», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора ____________, действующего на основании

Устава, с одной стороны и _________________________, в лице представителя жителей подъезда, действующего на сновании

решения собрания жителей, именуемого в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК получает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по монтажу домофона по адресу:

г. Москва, _______________________________________

в следующей комплектации, по указанным ниже ценам:

1.2. После завершения монтажных работ при успешной проверке системы ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ

подписывают Акт сдачи-приемки работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость общих работ, оборудования, определенных на момент подписания договора

составляет _________ руб.

2.2. Установка квартирных переговорных устройств __________ – 600 руб./абонент

2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает общие работы и материалы (п. 2.1) и ключи до начала работ.

2.4. Оплата установленных переговорных устройств осуществляется после завершения монтажа на основании Акта о

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания.

3.2 . ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется установить оборудование в течение 15 дней со дня подписания договора.

3.3. Окончание действия договора – по завершению монтажных работ (на основании акта приемки-сдачи монтажных работ).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

— обеспечить доступ к местам проведения работ во время монтажных и наладочных работ;

— обеспечить местом хранения материальных ценностей и инструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ на время проведения монтажных

— оплатить стоимость выполненных работ и установленного оборудования.

4.2 . ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

— произвести монтаж вышеперечисленного оборудования в соответствии с документацией фирм-производителей;

— произвести настройку смонтированного оборудования;

— принять на обслуживание установленное оборудование.

4.3. В случае отсутствия доступа в какую-либо квартиру во время коллективных работ (монтаж не менее 8 квартир), установка

квартирного переговорного устройства производится в индивидуальном порядке по расценкам индивидуального выезда

4.4. После подписания акта о сдачи-приемки монтажных работ, выполнение каких либо дополнительных работ производится

только при заключении договора на обслуживание домофона.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ДИАЛ-Сервис» ________________________________
_____________________________________________________

За ИСПОЛНИТЕЛЯ За ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
ООО «Диал-Сервис» ________________________ _________________________ ________________________

Договор на установку видеонаблюдения, контроля доступа

« Век Систем Безопасности» +7(495) 943-78-47

«___» ___________2019 г.

ООО «Век Систем Безопасности», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий на основании приказа ______________________________ , с одной стороны и: _________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.

2.1.2. Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.

2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.

2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.

2.2.1. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).

2.2.2. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.

2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.

2.2.4. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. Общая стоимость оборудования и монтажа системы контроля доступа на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС 20% включен в стоимость договора.

3.2. Предоплата по договору производится в размере 100% стоимости оборудования и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).

3.3 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания Акта № __________ на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор

в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.

При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.

4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.

4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.

4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ.

5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:

  • несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
  • неуполномоченном перемещении оборудования системы;
  • переделке оборудования системы;
  • деформации оборудования системы;
  • неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
  • обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.

7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. АРБИТРАЖ.

В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор на монтаж домофона

Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Безопасность своими руками» — это лучшее руководство по монтажу домофонов.

ДОГОВОР № ___________

Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г.

______________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Шпиль» в лице генерального директора Пеговой Н.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих ма-териалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и монтажу систем доступа в помещения на объекте по адресу:________________________________________.
Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемле-мой частью договора.
1.2 Цена работ по договору составляет _______ (__________________________________) рублей. НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется прото-кол соглашения о договорной цене.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ.
2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щи-там для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.
2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.
2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ______________ 20__ г.
2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте системы контроля доступа, предусмотренные на-стоящим договором.
2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначени-ем и только в целях данной работы.
2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, кото-рые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозмож-ность ее завершения в срок.
2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по тех-нике безопасности, пожарной безопасности.

3. Расчеты по договору.

3.1 Оплата по настоящему Договору производится с авансовым платежом.
3.2. Аванс в размере ________ (_________________) руб. оплачивается Заказчиком не позднее «__» __________________ 20__ г.
3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору.

4.Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.
5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « _ » ___________ 20__ г. (включительно)

6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.

6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.

7.Прочие условия.

7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава.
7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года согласно Правилам гарантийного технического обслуживания систем ПЗУ (Приложение № 3).
7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа ПЗУ, выполняются силами Заказчика.
7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы ПЗУ по действующим расценкам ООО «Шпиль».

Другие статьи:  Документы необходимые для договора дарения земельного участка

8.Досрочное расторжение договора.

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским зако-нодательством

9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами.
11.Юридические адреса сторон

Договор на установку домофонной системы №

Главная > Документ

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ ДОМОФОННОЙ СИСТЕМЫ №____ .

ООО «Бастион», в лице директора Давыдова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и жильцы подъезда №, квартиры с__ по__ , жилого дома по адресу: улица , дом , в лице уполномоченного представителя , действующей на основании решения общего собрания жильцов указанного подъезда, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в установленный настоящим договором срок произвести следующие работы:

— установить и передать в пользование ЗАКАЗЧИКУ домофонную систему: панель вызова, электромагнитный замок, блок питания, коммутатор (всё перечисленные компоненты , далее по тексту настоящего договора – домофон).

— установить и передать в собственность ЗАКАЗЧИКА металлическую дверь с дверным доводчиком и индивидуальные абонентские переговорные устройства (трубки) с подключением их к домофонной системе. Установка в квартирах индивидуальных абонентских переговорных устройств (трубок) производится на расстоянии не более 0,5 метров от входной двери.

1.2. Во исполнение настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сдать ЗАКАЗЧИКУ работы, а последний обязуется своевременно принять выполненные работы и оплатить их стоимость.

1.3. Установка металлической двери и домофона производится по адресу: г. Екатеринбург,

ул. , дом № подъезд № квартиры

1.4. При выполнении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет способы их выполнения.

1.5. .При установке металлической двери штукатурные работы и работы по бетонированию пола производятся ЗАКАЗЧИКом самостоятельно

1.6. Гарантийное и сервисное обслуживание домофона производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании отдельного договора с ЗАКАЗЧИКОМ.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Стороны установили следующие сроки проведения работ:

начало работ ___________ г.

окончание работ__________ г.

2.2. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ п.6.1. новый срок выполнения работ согласуется сторонами дополнительно.

2.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены только по согласованию

СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость металлической двери с доводчиком — 18 000 руб.

3.2. Стоимость установки и подключения к домофону индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире _____ руб.,

после подписания акта сдачи-приемки по прейскуранту.

3.3. Стоимость ключей:

— до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 100 руб./шт.

— после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 150 руб./шт.

3.4. Оплата за металлическую дверь с доводчиком производятся ЗАКАЗЧИКОМ в два этапа:

1 этап – предоплата в размере 9000 руб., в момент подписания настоящего договора;

2 этап – окончательный расчет в размере 9000 руб. производится в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

____________________/ П.П.Давыдов / _________________/ ________________/

3.5. Оплата за установку и подключение к домофону индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире, производится жильцами индивидуально. В случае, если по истечении двух месяцев после установки и подключения индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире, оплата ИСПОЛНИТЕЛЮ не поступила, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отключить индивидуальное абонентское переговорное устройство (трубку) от домофонной системы, до полного погашения задолженности.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Срок действия договора исчисляется с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

4.2. Отказ от настоящего договора до сдачи результата работы возможен лишь по соглашению сторон.

5. СДАЧА, ПРИЕМКА, УЧЕТ РАБОТ.

5.1. По завершении работ стороны подписывают двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся приложением к настоящему договору, который подтверждает факт выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по договору, а также отсутствие претензий ЗАКАЗЧИКА к результату работ.

5.2. По общему правилу при обоснованности претензий ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в десятидневный срок с момента подписания акта сдачи-приемки устранить недостатки.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ все условия для надлежащего выполнения им настоящего договора, включая доступ для производства работ в закрытые помещения: подвал, квартиры, коммуникационные щитовые в сроки выполнения работ, указанные в разделе 2 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ в срок обязанности согласно п. 3.4. договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на удержание результата работ, в том числе с осуществлением отключения и/или демонтажа домофона до момента полного погашения задолженности ЗАКАЗЧИКОМ. После погашения задолженности ЗАКАЗЧИК дополнительно оплачивает повторный вызов, подключение и монтаж согласно Прейскуранту ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.2. При несоблюдении сроков монтажа ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеня 0,01% от суммы предоплаты по договору за каждый день просрочки.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. Со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ допускается возможность факсимильной подписи.

8.2. Во всем, что не оговорено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

____________________/ П.П.Давыдов / _________________/ ________________/

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

ИНН 6678020012, КПП 667801001

Местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева 36, офис 1002

Р/с 40702810906900000534 в ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбург

К/с 30101810600000000859, БИК 046577859,ОКПО 16893543

Тел./факс: (343) 355-55-76

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Договор на установку домофона

В апреле 2008 г. домофонная компания установила оборудование, заключив договора на установку и обслуживание. В связи с проблемами по оплате услуг, я оплатила по декабрь 2008 г и написала заявление об отказе обслуживания. В ответ молчание, затем в 2012 г мне бросили в п/я писульку о задолженности. Я сделала копии всех документов и отправила в адрес компании. С января 2018 г с меня опять начали требовать оплату задолженности и оплату за домофон, которым я не пользуюсь с декабря 2008 г. Компания прошла реорганизацию, но учредитель прежний. Как написать исковое заявление о расторжении договора, срок давности?

Если требовать начали с января 2018 года, то Вы укладываетесь в 3-летний срок исковой давности (ст.196 ГК РФ). А расторгнуть имеете право. Согласно статье 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (далее: Закона) «потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору».

Здравствуйте, в данном случае согласно ст.782 ГК РФ вы можете дать им ответ, указывая, что вы давно договор расторгли и ждать уже ответа от них, либо говорить им, чтобы шли в суд.

Домофоны, это «автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома», согласно п.7 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491) включены в состав общего имущества многоквартирного дома. Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам индивидуальных помещений (ст.36 ЖК РФ). Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имуществ (ст. 39 ЖК РФ), следовательно, за домофон платить надо. Платите Вы не за домофон, а за техническое обслуживание устройства, установленного на входной двери подъезда. Вы им пользуетесь независимо от того, есть у Вас в квартире «трубка» или нет.

Валентина Валериановна Нестеренко, г. Салехард, поскольку услуги домофонных компаний относятся не к жилищно коммунальным, а к бытовым, регулируются они не жилищным кодексом, а гражданским, следовательно Вы имеете полное право расторгнуть договор. Чтобы сделать это, достаточно отправить уведомление компании, что в их услугах Вы больше не заинтересованы, что вами и было сделано. Обращаться нужно в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей, другого варианта решения проблемы не вижу. Иск вы можете подать по месту вашего жительства, согласно Закона о защите прав потребителей. От уплаты госпошлины вы при подаче иска освобождены.

Здравствуйте. Пусть требует, ничего не платите. Отправляйте их в суд, говорите им, что будете решать вопрос только в судебном порядке. У вас прошел срок исковой давности который в силу ст. 196 ГК РФ составляет три года, но вам стоит иметь в виду, что данный срок применяется только судом. Т.е в случае их обращения в суд, вам обязательно нужно там поприсутствовать и заявить о пропуске данного срока, и тогда в иске им откажут. Согласно ст. 199 ГК РФ 2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Валентина Валериановна, оплата за домофон, а также обслуживание домофонных устройств регулируется следующими законами и актами: постановлением правительством РФ №491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»; постановлением правительства РФ №354; законом «О защите прав потребителей»; Жилищным кодексом РФ. Согласно этим правовым актам, домофон входной двери входит в состав общего имущества многоквартирного дома. По закону оплата домофона должна входить в состав счета за содержание общего имущества. Если между собственниками и компанией, установившей домофон, заключен договор на обслуживание, то абонентская плата учитывается в отдельной статье коммунальных счетов. Если между собственниками и любой организацией, обслуживающей домофон, не заключен договор на подключение и обслуживание, то такое начисление незаконно. Стоимость содержания устройства в таком случае должна учитываться в графе «Содержание общего имущества». В таком случае собственники имеют право на перерасчет уплаченных средств за коммунальные платежи по этой статье, либо могут обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд.

Управляющая компания не заключала договор на установку домофона. Общее собрание жильцов ТСЖ не проводилось, решение на установку домофона не оформлено. Условия установки и обслуживания дофона, в том числе и оплата, не обсуждались. В телефонном режиме один из жильцов дома проводил опрос жильцов, есть ли возражения против смены домофона, не озвучивая при этом условия оплаты и обслуживания домофона. Ранее установленный домофон был бесплатный. После установки нового домофона стали приходить квитанции по оплате технического обслуживания домофона.
Насколько правомерна установка нового домофона и заключение договора на его установку, например, инициативной группой жильцов ТСЖ? Необходимо ли для этого оформить решение общего собрание жильцов протоколом с подписями членов ТСЖ?

Другие статьи:  Total war shogun 2 лицензия торрент

Уважаемый Александр! Все решения в ТСЖ принимаются решением общего собрания членов ТСЖ, а когда вопрос касается общего имущества, то решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. :sm_bk:

Кто может оформить договор поручения на установку трех домофонов с абонентской платой на 3 подъезда от всего дома? Какое наказание получит она через суд, если не было обще домового собрания.
Она продала ключей на 30 000 руб. за 3 часа. Пол дома против. Компания передала оборудование ей. кто установил домофоны неизвестно компания не признается.
. почти все док без числа месяца и года..
наказание за это через суд какое?.

Здравствуйте. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор составляется по требованию закона. Условия все согласовали?

В договоре на установку домофона указаны данные не существующей фирмы дверь и домофон установили.. стоит ли оплачивать данные работы?

Здравствуйте, Ольга. Если претензий к качеству товара нет, то почему бы и не оплатить? Договор составлен. Если в нем всё корректно, то оснований для его неоплаты у Вас нет. Исполнитель свои обязательства выполнил. С уважением, Тарасов Антон.

Вопросы могут возникнуть в процессе эксплуатации двери с домофоном, если, вдруг, проявятся дефекты и недостатки. КТО будет их устранять, если фирмы-установщика не существует?

Я бы хотела узнать, мы заключили договор на установку трубки домофона, подписанный в договоре срок установки закончился, трубка не установлена, позвонили в компанию, нам ответили мы вам звонили, вы не взяли трубку, теперь ждите, в то время как они обещали обзванивать в пятницу во второй половине дня, сами же звонили в четверг в обед, муж находился на работе и не смог взять трубку, так как доступа к телефону в рабочее время нет, как поступить в такой ситуации.

Писать претензию в компанию и обращаться в суд. Или договариваться и ждать, если вопрос не так принципиален. Всего Вам доброго!

Договор на установку домофона не подписывал, трубку установили, а договор не выдали. Приходил в фирму и просил снять трубку, так как не нуждаюсь в этой услуге, тем более домофон часто выходил из строя и по нескольку месяцев не работал, сотрудник записала в журнал наше обращение и с тех пор не платил за домофон. Фирма квитанций и предупреждений не присылала. А на днях пришла повестка в суд с исковым заявлением на удержание долга, использование чужих денежных средств судебных расходов и госпошлины. Что делать и как защитить себя в суде.

Здравствуйте! Подготовьте в суд отзыв на исковое заявление о том, что договор на установку домофона не заключали. Услуги по обслуживанию и ремонту домофонных устройств, а также телевизионных антенн относятся не к жилищно-коммунальным, а к бытовым услугам. Их предоставление регулируется не Жилищным кодексом, а Гражданским, и договором между сторонами. По Гражданскому кодексу, вы вправе отказаться от ненужных вам бытовых услуг в одностороннем порядке.

Здравствуйте! Вам нужно предоставить доказательства, что подали заявление о расторжении договора на оказания услуга. Также подайте ходатайство об истребовании журнала.

Подготовьте и представьте отзыв на исковое заявление со своими возражениями. Ст. 149 ГПК РФ Ответчик или его представитель: 1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований; 3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска; 4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.

Здравствуйте! В данном случае вам нужно 2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований;

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Договор на обслуживание и установку домофона заключала и подписывала бабушка, которая проживала в квартире, оплачивала за домофон, бабушка не являлась, собственником квартиры, после ее смерти в 2010 г собственник перестал оплачивать квитанции, домофон отключили за не уплату, но квитанции присылают с долгом, должен ли собственник оплатить этот долг за 7 лет.

Здравствуйте! Нет, взыскиваются только те долги, которые были за три года, в остальной части можете применить срок исковой давности, пусть компания обращается суд, в суде приведите все доказательства.

Нет не договора на установку домофона не сметы срок давности и смена УК как отказаться от абонобслуги.

Здравствуйте скорее всего договор на обслуживание домофонов заключала предыдущие управляющие компании Вы можете обратиться непосредственно в организацию которая обслуживает домофон и попросить исключить вас из списка лиц которые пользуются услугами домофона Однако следует понимать что домофон установлен не только в вашей квартире но и в подъезде общего дома Таким образом он всё равно домофоном пользуетесь скорее всего вам будет отказано.

Как оформить договор на установку домофонной двери, что бы потом можно было вернуть деньги на оплату ЖКХ.

Никак нельзя оформить договор на установку двери, что бы потом можно было вернуть деньги на оплату ЖКХ, коммунальные услуги и так и так должны быть оплачены.

При наличии коллективного договора на установку домофона необходимо ли заключать с каждым собственником индивидуальный договор? И что лучше коллективный или индивидуальный?

Вы сами себе противоречите. Пишите что у вас есть коллективный договор тогда зачем ставить вопрос об индивидуальном договоре.

Имеется договор на монтаж и установку домофонной связи, кодового или механического замка, системы ПЗУ. в договоре указано: 1.предмет договора — Заказчик поручает, а исполнитель выполняет в срок до. работу по установке ПЗУ-домофона кодового или механического замка по адресу. стоимость работ указана. Заказчик работу оплатил. 2. Обязательства сторон: исполнитель обязуется выполнить все необходимые работы по установке, введению в действие домофонной связи, ПЗУ,кодового или механического замка. Устранять неисправности возникшие в процессе эксплуатации оборудования, за свой счет на основании договора на сервисное обслуживание системы ПЗУ, составленного с каждым абонентом системы ПЗУ.
2.2 Заказчик обязуется: соблюдать условия по эксплуатации домофонной связи, переговорного устройства, механического замка.
ВОПРОС: дополнительных соглашений к договору не составлялось, есть только отдельные договора на сервисное обслуживание с каждым абонентом. Переходит ли данное оборудование в собственность абонентов, или оно остается собственностью Исполнителя т.к. приобреталось им,на что есть чеки и квитанции в которых указан продавец, и покупатель (по договору Исполнитель).

Здравствуйте. 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 2. К договорам применяются правила о двух-и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. 3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 — 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. 4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров. Нужно смотреть полностью договор на соответствие материальному праву.

У нас в подъезде установлен домофон. Договор на его установку и обслуживание я не заключала. На основании чего я тогда должна его оплачивать?

У нас в подъезде установлен домофон. Договор на его установку и обслуживание я не заключала. На основании чего я тогда должна его оплачивать?-На основании общего решения собственников жилья.

Вы не должны оплачивать услуги домофона, если в квартиру не проведена связь (не установлена трубка). Ключи обязаны выдать Вам бесплатно по количеству зарегистрированных в квартире.

Проживаю в 5 этажном доме где установлен в подъезде домофон. Договор не заключала на установку домофона т.к.была против. Сейчас прислали квитанцию на оплату технического обслуживания домофона. Связавшись по телефону с ООО Домофонстрой мне ответили, что обязаны платить за то,что домофон установлен в двери через которую вы проходите. Правомерно ли взимание оплаты за тех. обслуживание домофона?

Если вы не пользуетесь домофоном, а только дверью, не должны платить за обслуживание домофона дверь обслуживается упр. компанией.

Жители подъезда заключили договор на установку ПЗУ (домофонное оборудование) с компанией (это ни ТСЖ). Установили доводчик со стороны улицы, дверь не закрывается в подъезд. Обратились в МИровой суд для решения этой ситуации. Ответчик заявляет о том, что доводчик не входит в перечень домофонного оборудования. В договоре нет четкого описания состава оборудования, просто пишется «домофон». Судья настаивает на том, что истец должен предоставить суду документ, который подтверждает, то что доводчик является частью домофонного оборудования. Подскажите, какой документ регламентирует требования и перечень необходимого домофонного оборудования. Спасибо.

Технический паспорт на домофон

Если при установке домофонного оборудования компанией ИП (исполнитель) в договоре на установку не было указано что оборудование передается в собственность или в аренду заказчику, а все документы (паспорта) на данное оборудование находятся у ИП кто может являться собственником данного оборудования? Заказчик ссылается на ст.703 ГК РФ и утверждает что оборудование перешло в его собственность.

Если домофонное оборудование устанавливается в квартиру и стоимость оборудования оплачена Заказчиком — оно должно стать собственностью Заказчика.

Договор на установку домофона не заключала, ничего не подписывала, трубку не ставила, а платежки присылают за обслуживание домофона. Должна ли платить? И могут ли передать данные о задолженности по оплате судебным приставам?

Нет не должны платить. Обжалуйте в суд неосновательное обогащение УК по ст 1102 ГК РФ

Имею ли право расторгнуть договор на установку и обслуживание домофона и куда я должна обратится.

Нужно видеть для начала заключенный договор.

В 2009 г. жильцы нашего подъезда заключили договор на установку домофона. Через (примерно)1 год наша управляющая компания Жилсоцгарантия, включила оплату за домофон в общую квитанцию, и лично мы стали производить оплату по общей квитанции. Через 2-3 года исполнитель услуг стала ЖКХ и мы снова стали оплачивать домофон. В домофон-сервис. Таким образом у нас образовался долг 1065 р. и нам заблокировали ключи от домофона. Все квитанции с оплатой сохранены. Каким образом мы должны попасть в подъезд? Что нам делать?

Все квитанции с оплатой сохранены. Каким образом мы должны попасть в подъезд?? Что нам делать? —разбирайтесь с новой компанией и прежней.

Другие статьи:  Как оформить пособие по уходу за ребенком в соцзащите

В 2005 или 2006 г. заключал договор с Факториал-Сиб на установку домофона. Проводили трубку в квартиру. Долгое время за неуплату домофонная трубка была отключена. В этом году трубку вновь подключили и стали приходить требования оплаты за несколько лет назад.
Договор у себя найти не смог, возможно, утерян. Поэтому, срок действия и/или условия пролонгации договора не знаю.
В связи с этим вопрос: в случае, если договор заключался бессрочный или с автоматической пролонгацией, за какой период Факториал-Сиб вправе требовать оплату через суд? Какой срок исковой давности действует в данном случае?

1. Исковая давность. 2. Трубку подключили без ВАШЕГО заявления НИЧЕГО Взыскать не могут УДАЧИ ВАМ

Не хочу платить за домофон (8 кв дом) . В 2009 установка домофона (договор не читали-глупые были) нам просто сказали распишитесь за установку. За столько лет выплачено не мало денег, но когда ломается тлф трубка в кв-ре-оплачивать снова приходится-законно ли это? Как правильно расторгнуть договор и можно ли в одностороннем порядке? Договор аннулируем, заключим новый по-новому, только разовый вызов. Обращалась в домоф. Компанию-отказали. Как правильно (по закону)поступить? Спасибо)

напишите им завление на расторжение договора. Если откажут — обращайтесь в суд.

В 2008 г. сдала деньги на установку двери и домофона. Заключила договор со спецфирмой на обслуживание, платила полтора года: перестала работать трубка, таблетка на входе тоже не работает, бомжи как ходили так и ходят в подъезде. Сейчас приглашают в эту спецфирму оплатить за 5 лет задолженность и сдать ключи на перекодировку, из 38 кв не сходили половина жильцов, а завтра установят новый код и в свою собственность я попасть не смогу. Что делать? Копию объявления направить в прокуратуру?

В суд нужно обращаться. Прокуратура не занимается рассмотрением гражданско-правовых споров. Смотрите условия своего договора (ст. 421 ГК РФ). В любом случае платить можете только за три года (ст. 196 ГК РФ)

Обращайтесь в суд ст 421 ГК РФ, ст 131-132 ГПК РФ, и взыскивайте оплаченные денежные средства неустойку и моральный вред ст 151 ГК РФ

Уважаемая Анжелика г.Мирный ! Во-первых: Согласно ст.309 Гражданского кодекса РФ «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Также согласно ст.310 Гражданского кодекса РФ «Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом». В вашем случае НЕ исполнение обязательств по заключённому договору имеет место с обеих сторон договора. Во-вторых: Согласно ст.421 ГК РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается. Поэтому никто НЕ вправе обязать вас заключить договор с данной фирмой. Кроме того, взыскать задолженность с вас могут только за последние ТРИ года (ст.196 ГК РФ). Удачи вам Владимир Николаевич г.Уфа 16.10.2015г

Это не законно,должен быть новый договор с собственниками/нанимателями квартир.О задолженности они могуи не вспоминать,так как услуга не предоставлялась и это не законное обогащение,да и сроки давности все истекли.Жалобу в жил. отдел Администрации города,на незаконные действия ООО. Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГАРАНТ: См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 1102 ГК РФ 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164072/61/#ixzz3ohwnsFGE

Здравствуйте. В вашем случае, если вы заявки обслуживающей организации отправляли в период, когда домофон работал ненадлежащим образом либо вообще не работал, а данная организация не реагировала, значит услуга не оказывалась, а значит и платить им не за что. Если их это не устроит, пускай идут в суд и доказывают, что они свои обязательства исполняли надлежащим образом, а вы с вою очередь сможете подать встречный иск о ненадлежащем исполнении обязательств и взыскании неустойки за последние три года ГК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Статья 309. Общие положения Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 314. Срок исполнения обязательства 1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Уважаемая Анжелика!1 Не тратьте время на обращение в прокуратуру,потому что в конечном итоге получите из прокуратуры ответ,в котором Вам рекомендуют в целях защиты своих прав обратиться в суд. Платить долг за 5 лет вы не обязаны Существует срок исковой давности ст.196 ГК РФ. Исходя из статьи 421 ГК РФ свобода договора и то,что понуждение к заключению договора не допускается у Вас есть законное право отказаться от заключения нового договора. Если в результате действий спецфирмы будут созданы препятствия по попаданию в вашу квартиру то у Вас есть право на основании статьи 304 ГК РФ обратиться в суд с иском об устранении препятствий по пользованию вашей собственностью. Что касается вашего долга то я бы посоветовал Вам ничего не платить Пусть спефирма обращается в суд.На суде у вас есть шансы отбиться от долга на том основании что спецфирма не оказывала надлежащим образом вам услуги В результате чего Вы на основании статьи 8 ГК РФ в целях самозащиты своих гражданских прав приняли решение не платить ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 11. Судебная защита гражданских прав 1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее — суд). Статья 12. Способы защиты гражданских прав прекращения или изменения правоотношения; Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Домофонная фирма Факториал (с ней заключен договор на установку и обслуживание домофона) и УКЛевобережье (графа на оплату домофона появилась сама собой, без заключения договора на обслуживание домофон) обе желают получать плату за услуги. Кто прав?

Правы вы, так как договор не заключали и платить не должны.

Подъезд (9 квартир) в лице одного из жильцов заключил договор с организацией на установку домофона. По договору они должны в течение 20 дней установить домофон. Взяли предоплату, сумму которой указали в договоре. Уже прошло более 1 месяца, а домофона нет. Телефоны не отвечают. В налоговой службе орг-ция зарегистрирована. Куда обратиться. Мы из области, а организация в городе.

Здравствуйте! Пишите жалобу в Роспотребнадзор

У нас 6 лет назад был подписан договор на установку домофона, заплачена сумма 1200 р, но трубка так и не была установлена, т. к. в то время когда устанавливали трубки никого не было дома и трбка так и не была установленна Сейчас приходит досудебная притензия о долге 3500 р, т.е. домофоном с трубкой мы никогда не пользовались.

Пишите претензию домофонной компании, прикладывайте договор.

Заключил договор на установку домофона с ежемесячной платой за обслуживание. По сложившимся обстоятельствам не смог платить некоторое время и компания передала мой долг на взыскание коллекторам. Имеет ли право, компания передавать долги и личную информацию третьим лицам (коллекторам), если в договоре который я подписывал, не было этого пункта, а о последующих изменениях в договоре меня не поставили в известность? Правомерны ли действия этой компании, если нет, то какую ответственность они несут?

Компания вправе передать такой долг -с обязательным письменным извещением Вас о такой передаче

В 2010 г. установили дверь и домофон всем подъездом, заключили договор с сервисом на установку и обслуживание. Платили исправно 3 года и в 2014 не стал платить, сегодня пришло уведомление о задолженности за 6 месяцев и сумма. Оплачивать долг я не буду, но меня уверили, что домофон отключат!
В договоре написано дословно: . Настоящий договор составлен сроком на один год. В случае, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении не менее, чем за две недели до окончания срока его действия, договор автоматически считается пролонгированным на один год.
В праве ли домофонная компания отключать меня и обязан ли я погасить долг, если (как я понимаю) договор в силе два года?
За ранее спасибо!

Почему два года. Если вы не уведомляли домофонную компанию о расторжении договора, то он автоматически пролонгируется на каждый последующий год, в том числе ни на текущий. В этом случае компания правомерно насчитывает Вам долг и собирается отключить от услуг в связи с неоплатой.

Между жильцами многоквартирного дома и ООО ТЦД Цифрал заключен договор на установку домофона. Домофон установлен в мае 2014 года. В июле 2014 года домофон отключен управляющей компанией с обоснованием того, что между компанией и ООО Цифрал отсутствует договор на оплату потребляемой электроэнергии. В чей адрес предъявлять претензии на ущемление прав потребителя и каким образом урегулировать ситуацию.